Alain SOMME - Conseil Municipal PLOUGOURVEST

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 04/09/08

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 7 Sep 2008 19:45:00 +0200

Un Conseil Municipal animé.

Tous les conseillers étaient présents à cette réunion de rentrée et après quelques petites infos diverses sur la commune, le maire proposa de passer au vote l'approbation du compte-rendu de la réunion du 27 juin dernier, et je me suis abstenu car étant absent excusé à cette séance, c'est un peu difficile pour moi de voter pour le compte-rendu d'une réunion où je n'étais pas présent. Ernest PENN avait un pouvoir pour me représenter et entre autre de voter pour les 3 électeurs délégués et les 3 suppléants et qui prendront part à l'élection des sénateurs qui aura lieu le 21 septembre. Ernest PENN était d'ailleurs logiquement et légitimement candidat pour une Election Politique que sont les sénatoriales (en tant qu'ancien suppléant de la candidate Modem pour les cantonales) afin d'être électeur délégué et moi-même comme suppléant et nous n'avons obtenu que 2 voix chacun.
Après un rapide tour d'horizon des activités de la CCPL (activité en hausse de la piscine pour cet été, permis délivré pour le siége de la CCPL, dossier EQUIPOLE en stand by), Florence URIEN et Joël CLOAREC ont abordé le sujet du transport scolaire sur la commune (71 éléves transportés de PLOUGOURVEST vers les écoles de Landivisiau) qui pose quelques soucis de démarrage sur la commune avec des arrêts "oubliés" ou un abri bus recevant jusqu'à 25 éléves et en période de pluie, sachant que ces abris bus ne sont fermés que d'un côté, les jeunes se retrouvent trempés à l'école (on va donner du travail pour les médecins !), car de plus, ces abris ne sont pas adaptés pour recevoir autant de monde, et malgré l'insistance de Florence URIEN (bravo pour la défense de son dossier), le Maire évacua le problème en précisant qu'il fallait laisser les choses se mettre en place et que c'était pas si grave (la météo n'est pas si capricieuse chez nous), en clair et pour décoder : "Circulez, il n'y a rien à voir". Alors que fermer un ou deux côtés supplémentaires, ce ne serait pas du luxe pour mieux protéger nos enfants. Affaire à suivre.
Ensuite un petit intermède sur le Bulletin Municipal, en effet Ernest PENN a proposé d'intégrer le compte-rendu des réunions du Conseil dans ce bulletin, car parfois, on note quelques difficultés de parutions dans la presse et de plus tout le monde ne prend pas le journal, cet encartage du compte-rendu permettrait de mettre à égalité toute la population afin qu'elle s'informe sur les activités du Conseil Municipal.
Echanges vifs avec le Maire :
C'est là que les choses se gâtent, car le Maire m'a demandé d'écrire un démenti sur un problème de délai pour la convocation à la réunion du 27 juin, mais le Maire a confondu les questions que l'on doit poser la veille avant chaque réunion par écrit avant 17 heures et les infos de ce blog. Ca arrive. Mais, bon je ne peux pas mettre de démenti sur une question qui n'était pas publique. De plus la réponse qui m'a été donnée par le Maire était tout à fait satisfaisante, j'ai eu l'occasion de lui dire par 2 fois, car c'est en effet le Préfet qui a décidé de cette date pour cause de vote des électeurs délégués.
Ensuite, nous sommes passés au point 3 de l'ordre du jour, concernant le déplacement d'un chemin communal (nous avons donné notre accord) suite à des échanges de terrains entre agriculteurs, seul Bernard JEZEGOU s'est abstenu et c'est tout à fait normal puisqu'il est concerné.
Point 4 : Nous avons voté à l'unanimité pour lancer un projet de lotissement communal "Rue de l'Etang".
Point 5 : Le Marché des Travaux de voirie pour la Rue de la Fontaine a été attribué.
Suite à la démission de Florence URIEN pour raisons familiales (il est en effet de plus en plus difficile de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie d'élue), c'est Virginie BOULCH-MEVEL qui a été nommée par le maire, Déléguée à l'Enfance, la Jeunesse et les Affaires Scolaires. Elle touchera pour cette fonction une indemnité de 5% de ce fameux indice brut 1015, indice majoré 821, soit 187,06€ brut (167,51€ net).
Point 7 : Nous avons également adopté à l'unanimité la baisse des taux de cotisations sur des contrats d'assurances pour les "risques statutaires" pour le personnel communal (grâce aux négociations menées par le Centre de Gestion du Finistère), sachant que les prestations restent inchanger.

Lors des questions diverses, le Maire s'est un peu lâché et il est même devenu un peu dur dans ses propos, sur l'origine des pseudos qui ont écrit sur le forum du Télégramme lors du débat sur les élections municipales (le Maire connait les noms de ces pseudos), je ne vois pas pourquoi ce sujet est ressorti plusieurs mois après, sachant qu'étant moi-même "propriétaire" d'un blog hébergé par Le Télégramme, je ne peux connaitre l'origine des pseudos, une équipe de modérateurs du Télégramme est chargé de veiller à ce qu'il n'y ai pas de dérapages et je suis bien sur responsable de ce blog et de ses contenus, seule une décision de justice permettrait de connaitre l'origine des commentaires. S'il y a eu des fuites, cela poserait d'éventuels ennuis à l'auteur et à son bénéficiaire.
Ernest PENN, suite à la question écrite que j'ai envoyé la veille (comme le demande notre règlement intérieur), a souhaité ouvrir le débat sur l'avenir de la commune, sur son développement à long terme afin de définir des orientations aux projets éventuels (niveau d'urbanisation souhaité, création de lotissements, développement commercial et économique, etc ...), le Maire s'est un peu fâché en nous signalant que les réunions du Conseil n'étaient pas le lieu de ses discussions, que ce type de débats se faisaient avec des conseillers avec qui, il travaille en confiance (en clair et avec le décodeur : Ernest PENN et Alain SOMME ne font pas parti de ces conseillers de confiance) , il a même dérapé sur notre rôle de "démocrate" et pourtant notre fonction d'élu est de représenter la diversité des opinions des habitants et d'être leur porte-parole et surtout de ne pas être muet lors des réunions et d'exprimer nos différences et celles de nos concitoyens. Il faut savoir l'accepter lorsque l'on est un élu.
Le MAIRE nous a bien fait comprendre qu'il était le seul à tenir le manche et que l'on n'avait qu'à dire "oui-oui".
Désolé, Nous ne serons pas des bénis oui-oui. Fin de la polémique.

Quelques infos ont été données sur la suite de "Votre Marché", la commune a récupéré les locaux, on attend que des candidats éventuels postulent et proposent des projets pour redonner de la vie au Centre Bourg. Le débat est ouvert.
L'école privée se porte bien avec 94 enfants à la rentrée et une nouvelle organisation avec un directeur commun (Dominique CORRE) entre PLOUGAR, ST DERRIEN, BODILIS et PLOUGOURVEST.
Enfin, un projet sympathique de la part du Maire (comme quoi, c'est possible d'être d'accord), avec la création d'une commission extra-municipale pour élaborer un livre sur l'histoire de la commune. Mais il faudra du temps pour retrouver les archives dans le fond de nos tiroirs et de collecter toutes les informations existantes et classées par le département et le diocése. Vaste chantier, mais c'est un devoir de mémoire nécessaire pour PLOUGOURVEST.

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 7 Sep 2008 09:35:00 +0200

"Toute nouvelle vérité naît malgré l'évidence."

Bachelard

COMMISSIONS MUNICIPALES ET EXTRA MUNICIPALES

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 6 Sep 2008 11:45:00 +0200

Délégations du maire
L'urbanisme, la voirie, les concessions au cimetière, les finances (emprunts et lignes de trésorerie, régies, dons et legs, honoraires des consultants), la passation des commandes publiques, des contrats d’assurance, la gestion des sinistres, les actions en justice.

Commissions municipales

Agriculture et environnement : Jean-Yves Mével, Bernard Jézégou, Ernest Penn, Virginie Boulch-Mével, Joël Cloarec, Jean-Pierre Méar et Robert Le Borgne.
Enfance, jeunesse, culture et affaires scolaires : Florence Urien, Jean-Yves Mével, Joël Cloarec, Serge Mer, Simone Le Borgne, Virginie Boulch-Mével et Isabelle Saliou.
Sports et équipements sportifs : Jean Jézéquel, Jean Creignou, Florence Urien, Albert Breton, Joël Cloarec, Serge Mer, Ernest Penn.
Finances : Jean Jézéquel, Simone Le Borgne, Virginie Boulch-Mével, Alain Somme, Jean-Yves Mével, Jean Creignou, Jean-Pierre Méar et Bernard Jézégou.
Voirie, travaux et bâtiments communaux : Jean-Yves Mével, Jean Creignou, Isabelle Saliou, Robert Le Borgne, Simone Le Borgne, Albert Breton et Alain Somme.
Urbanisme et logements : Jean Jézéquel, Jean Creignou, Joël Cloarec, Serge Mer, Jean-Yves Mével, Florence Urien, Albert Breton et Isabelle Saliou.
Appels d’offres : titulaires, Jean Jézéquel, Jean-Yves Mével, Jean Creignou et Bernard Jézégou ; suppléants, Serge Mer, Simone Le Borgne et Alain Somme.
Liste électorale : Jean Jézéquel, Jean Creignou et Francis Cloarec.
Bulletin municipal : Jean Jézéquel, Jean Creignou, Jean-Pierre Méar, Isabelle Saliou et Ernest Penn.

Délégués aux structures intercommunales

Syndicat d’électrification : titulaires, Jean Jézéquel et Jean-Yves Mével ; suppléants, Jean-Pierre Méar et Jean Creignou.
Syndicat des eaux : Jean Jézéquel, Bernard Jézégou et Albert Breton.
Syndicat du transport scolaire : Florence Urien et Joël Cloarec.
Syndicat informatique du Finistère : titulaire, Serge Mer ; suppléant, Simone Le Borgne.
Maison de retraite de Kervoanec : Jean Jézéquel, Simone Le Borgne et Jean Creignou.
Sivu centre de secours : titulaires, Jean Jézéquel et Jean-Yves Mével ; suppléants, Robert Le Borgne.
CCAS : Jean Jézéquel, Jean Creignou, Albert Breton, Simone Le Borgne et Virginie Boulch-Mével.
Acadia : Jean Jézéquel et Simone Le Borgne.

Conseillers municipaux délégués : Virginie Boulch-Mével, chargée de l’enfance, la jeunesse, la culture et les affaires scolaires ; Joël Cloarec, chargé de la vie locale et associative.

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 6 Sep 2008 07:30:00 +0200

Sourire est la meilleure façon de montrer les dents au destin.

Anonyme

Les stats du mois d'août

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 5 Sep 2008 12:25:00 +0200

Pour le mois d'août, vous avez été 1209 visiteurs avec 3315 pages lues.
Merci.

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 5 Sep 2008 09:05:00 +0200

Souviens-toi que les gagnants réussissent là où les perdants n'ont pas essayé.

Rachel Toto

Réunion du Conseil Municipal

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 4 Sep 2008 11:35:00 +0200

Réunion du Conseil Municipal ce jeudi 4 septembre à 19h00 à la Mairie.
Ouverte au public.

Agrifête

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 4 Sep 2008 10:30:00 +0200

Montrer l’agriculture d’aujourd’hui
Véritable vitrine ouverte sur le monde agricole d’aujourd’hui, l’édition 2008 d’Agrifête se déroulera cette année à Saint-Vougay, au pied du château de Kerjean, les 6 et 7 septembre prochains.
Mickaël Prigent, chef de file des jeunes agriculteurs, a su fédérer les énergies des exploitants des cantons de Plouzévédé et Plouescat afin d’organiser, au pied de la demeure Renaissance de Kerjean, l’Agrifête 2008. 15 ha sont consacrés aux diverses animations alors que 30 ha de parking sont prévus pour accueillir les 15.000 visiteurs attendus.
« Notre métier notre passion »
« Véritable outil de communication, Agrifête veut gommer les a priori sur les agriculteurs », commente Mickaël Prigent. « Ces deux jours vont également nous permettre de partager notre métier, notre passion et d’aller à la rencontre du grand public. Ce sera aussi un lieu de découverte des productions et des techniques actuelles », souligne le producteur vougaysien de lait et légumes.
Spectacle équestre médiéval
Cette édition tournera autour du concours départemental de labour le samedi et régional le dimanche. Diverses animations seront organisées avec une mini-ferme dévoilant toutes les productions des deux cantons, un spectacle équestre médiéval, des baptêmes en hélicoptère, des expositions de modélisme, des courses de moiss’batt cross, de tracteurs-tondeuses. La soirée du samedi sera également festive avec deux concerts, alors que dimanche midi, tous s’attableront pour déguster des produits régionaux.

Entrée gratuite.

Source Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 4 Sep 2008 08:05:00 +0200

"La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison."

Abe Burrow

Club des aînés.

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 3 Sep 2008 12:15:00 +0200

200 joueurs aux interclubs
L’interclubs, organisé par le Club des aînés de la commune, que préside Claude Quéguiner, a connu un grand succès mercredi 20 août, avec plus de 200 personnes qui ont participé aux différents jeux et à la préparation du traditionnel goûter. Dans la grande salle du Pouldu, on comptait 75 équipes aux dominos et sur les aires de pétanque autour des salles, 103 joueurs formant 34 triplettes se sont affrontés tout l’après-midi.
Les résultats
Voici les résultats de cette rencontre entre les clubs de Bodilis, Saint-Servais, Saint-Derrien, Plounéventer et Plougar.
Dominos : 1. Jeanne Floch et José Grall ; 2. Louis Troadec et François Péron ex æquo avec Lucien et Albert Joncour ; 4. Félix Biannic et Nicole Guyader ; 5. Anne-Marie Bécam et Madeleine Sourimant ex æquo avec Christiane Mingam et François Blés et Marie Mellon et Marianne Gac ; 8. Aline Salaün et Bernadette Lérec ex æquo avec Mélanie Ropars et Jeannette Quéré.
Pétanque. 1. Anna Creff, Jean-Claude Reungoat et Pierre Lagadec ; 2. François Azou, Jean-Yves Cadet et Marcel Grall ; 3. Hervé Le Bras, Jean Jestin et Albert Salou.

Source Le Télégramme

Le truc du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 3 Sep 2008 08:05:00 +0200

« =rand(10,5) ».
Tapez cette formule en début de paragraphe sur Word puis appuyez sur la touche Entrée. Il y a une surprise à l’arrivée. Mais à quoi sert-elle ?

Réunion du Conseil Municipal

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 2 Sep 2008 17:00:00 +0200

Réunion du Conseil Municipal le jeudi 4 septembre à 19h00 à la Mairie.
Ordre du jour :
Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2008
Compte-rendu des réunions de commissions Municipales et Extra Municipales
Projet de déplacement d'un chemin communal au lieu-dit "Kervichen"
Projet de lotissement communal "Rue de l'Etang" (approbation des devis de Maîtrise d'oeuvre des travaux topographiques et fonciers)
Attribution du Marché de Travaux de voirie pour la "Rue de la Fontaine"
Nomination d'un Conseiller Municipal, Délégué à l'Enfance, la Jeunesse et les Affaires Scolaires en remplacement de Florence URIEN
Contrat d'assurances des risques statutaires pour la commune
Questions diverses.

Si vous souhaitez intervenir ou si vous avez des questions, vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur ce blog.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27/06/08

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 2 Sep 2008 12:15:00 +0200

CR 270608.pdf

Avec énormement de retard pour le compte rendu de cette réunion,
les vacances, c'est terrible, ça casse le rythme.

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 2 Sep 2008 07:00:00 +0200

Pour Bernard Arnault, le luxe représente « la liberté de choix »

Source Le Figaro, 16 novembre 2007

Pour Jules Renard, "Le rêve, c'est le luxe de la pensée."

Là, il faut vraiment méditer sur ces deux citations. On n'a pas les mêmes valeurs !

Football.

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 1 Sep 2008 19:40:00 +0200

__www.letelegramme.com_dyn_imprimer.php_link=_local_finist.pdf

L’Étoile filante vers sa 40 e saison
L’Étoile filante, présidée depuis peu par Gilles Rohou, fête cette année ses 40 ans. Il s’agit donc, pour les hommes entraînés par Jean-Noël Auffret, de ne pas décevoir le public, mais surtout les anciens qui ont toujours, avec plus ou moins de bonheur, tenté de porter haut les couleurs du club. Pour l’heure, la quinzaine de joueurs de l’équipe fanion s’est remise sérieusement à l’entraînement. Elle évoluera, comme l’an passé, en première division, où elle espère briller cette saison. Pour le président, 2008-2009 sera une année importante, bien sûr parce que c’est le 40 e anniversaire du club, mais aussi parce qu’il s’agit d’une année charnière de refonte des groupes : « L’effectif est de qualité, la motivation est là, les résultats suivront, j’en suis sûr. Notre premier test sera en Coupe de France contre Plouénan, une victoire lancerait notre saison ». Une affaire à suivre.

Source Le Télégramme

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 1 Sep 2008 08:55:00 +0200

Voyez combien il est difficile de vous changer et vous comprendrez le peu de chances que vous aurez à essayer de changer les autres.

Jacob M. Braude

Un italien en Bretagne

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 31 Aug 2008 22:15:00 +0200

Claudio Pirrone, le Calabrais bretonnant, Bretagne 26-08-2008 ouest-france.pdf

Un article sur l'intégration sauce bretonne.

Topo :

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 31 Aug 2008 08:20:00 +0200

"Abus de droit: vieux comme le monde"

Rome, 1er siècle ap. J.-C :

Le système fiscal taxait les déplacements de tout ce qui était destiné au commerce.
Pour frauder la douane, les marchands faisaient revêtir la toge des ingénus (enfants nés libres) aux plus beaux et plus chers de leurs jeunes esclaves.Ceux-ci étaient alors exempts d'imposition.
(D'après Suétone)

Pour certains historiens, l'augmentation des impôts serait l'une des causes du déclin de l'empire romain

France, XXIe siècle ap. J.-C :

Les salaires sont soumis à de forts prélèvements sociaux.
Les droits d'auteur sont peu ponctionnés.
Plusieurs grands sites Internet choisissent de recruter leurs rédacteurs en qualité de pigistes payés en droits d'auteur.

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 30 Aug 2008 09:20:00 +0200

La rêverie est le dimanche de la pensée

Henri-Frédéric Amiel

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 29 Aug 2008 10:15:00 +0200

"La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme."

Georges Pompidou

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 28 Aug 2008 09:45:00 +0200

"Les convictions sont des prisons."

Nietzsche

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 27 Aug 2008 09:05:00 +0200

Grandir est obligatoire,
Se sentir vieux est facultatif.

Auteur inconnu

Les mots pour le dire :

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 26 Aug 2008 09:00:00 +0200

« Le mieux est l’ennemi du bien »

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 25 Aug 2008 09:45:00 +0200

Le bonheur, c'est d'être fidèle aux aspirations de son âme.
C'est d'être assez brave et assez fier pour écouter les voix qui montent de l'âme et obéir à la plus belle.

Réjean Ducharme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 24 Aug 2008 09:30:00 +0200

"Le destin guide ceux qui lui sont dociles, tire ceux qui lui sont rebelles."

Sénèque

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 23 Aug 2008 09:25:00 +0200

La sagesse vient avec l'âge,
mais parfois l'âge vient tout seul

Auteur inconnu

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 22 Aug 2008 09:05:00 +0200

"La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie, c'est l'inefficacité."

Eugene McCarthy

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 21 Aug 2008 08:40:00 +0200

"Une chose n'a pas de valeur parce qu'elle coûte, elle coûte parce qu'elle a une valeur"

Condillac

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 20 Aug 2008 08:05:00 +0200

"La démocratie, c'est l'égalité des droits, mais la République, c'est l'égalité des chances."

Jacques Chirac

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 19 Aug 2008 08:10:00 +0200

"Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre."

Machiavel

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 18 Aug 2008 07:10:00 +0200

Ne pas hésiter à copier ce qui marche chez les autres.

Les mots pour le dire

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 17 Aug 2008 09:05:00 +0200

« Patate chaude ». Certains excellent dans l’art de la refiler.
Surtout pour les politiques.

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 16 Aug 2008 09:05:00 +0200

"Savoir pour prévoir afin de pouvoir."

Auguste Comte

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 15 Aug 2008 08:05:00 +0200

"Voulez-vous nuire à quelqu'un ? N'en dites pas de mal, dites-en trop de bien"

André Siegfried

Pour la bonne humeur

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 14 Aug 2008 08:00:00 +0200

" Les Italiens sont des Français de bonne humeur "

Jean Cocteau

Pour mes amis italiens.

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 13 Aug 2008 08:00:00 +0200

"Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité"

Jean Cocteau

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 12 Aug 2008 08:00:00 +0200

Les meilleurs secrets sont ceux que l'on ne cache pas

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 11 Aug 2008 07:10:00 +0200

"Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité."

Chamfort

Topo :

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 10 Aug 2008 07:10:00 +0200

"Terrain : s'en couper, ça nuit !"

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 9 Aug 2008 07:40:00 +0200

Diviser : pour régner

Le savez-vous ?

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 8 Aug 2008 07:35:00 +0200

Pour Hegel, les grands hommes sont ceux qui savent saisir les moments historiques.

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 7 Aug 2008 07:40:00 +0200

"La présence diminue la réputation, l'absence l'augmente."

Baltasar Gracian

Les mots pour le dire

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 6 Aug 2008 07:30:00 +0200

« Toutes choses égales par ailleurs ». L’expression a un parfum scientifique.
C’est ce qui fait sa force.
Mais aussi ses limites.

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 5 Aug 2008 07:30:00 +0200

"Le style, c'est l'oubli de tous les styles."

Jules Renard

Les mots pour le dire

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 4 Aug 2008 07:25:00 +0200

« Amateur ». Longtemps flatteur, le mot est aujourd’hui péjoratif.
Mais pourquoi a-t-il ainsi basculé ?

Réunion du Conseil Municipal

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 3 Aug 2008 13:40:00 +0200

A noter.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le jeudi 4 septembre.

Le savez-vous ?

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 3 Aug 2008 07:25:00 +0200

Pour Durkheim, il revient a l'Etat de veiller à ce que les différences croissantes n'entament pas l'interdépendance des individus et des groupes

INFOS BLOG

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 2 Aug 2008 13:35:00 +0200

Les stats du mois de juillet.
Malgré la période de vacances et de calme dans les affaires de la commune, vous avez été 1260 visiteurs (soit une moyenne de 40 visites par jour) pour ce mois de juillet avec 4481 pages de consultées.
Merci pour votre fidélité.

Le savez-vous ?

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 2 Aug 2008 06:20:00 +0200

Topo : "Donner l'exemple : ça marche"

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 1 Aug 2008 07:20:00 +0200

Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère.

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 31 Jul 2008 07:20:00 +0200

Pour John Rawls, les inégalités sociales ne sont acceptables que si elles s'exercent au plus grand bénéfice de l'ensemble de la société

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 30 Jul 2008 07:15:00 +0200

"Le désir du privilège et le goût de l'égalité, passions dominantes et contradictoires des Français de toute époque."

De Gaulle

Topo :

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 29 Jul 2008 07:10:00 +0200

"Pour clouer le bec : rien de tel qu'un coup de marteau"

Guerruas

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 28 Jul 2008 20:40:00 +0200

Le quartier fait la fête
Le joyeux quartier de Guerruas était en fête, hier. Une fête qui dure depuis 25 ans avec toujours le même enthousiasme. C’est, en effet, en 1983 que Mgr Jean Pailler, archevêque de Rouen, était venu spécialement bénir la bien jolie petite Vierge, installée dans son oratoire, au bord de la route qui mène du bourg à Bodilis. Et tous les ans, les habitants ne manquent pas de l’honorer, avant faire la fête, sous la direction d’Yvon Ropars. Ils étaient une quarantaine, hier, à prendre le départ vers le Youdig à Brennilis pour un délicieux déjeuner en commun au bord du lac. L’après-midi était réservé à la promenade digestive car le soir, on remettait le couvert, mais au Pouldu cette fois, où les convives ont dégusté des grillades, au son de chansons et d’histoires.

Source Le Télégramme

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 28 Jul 2008 07:10:00 +0200

Zone d'ombre ou jardins secrets : tout dépend de l'ensoleillement

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 27 Jul 2008 07:10:00 +0200

"Diffamer. Mentir à propos de quelqu'un. Dire la vérité à propos de quelqu'un."

Ambrose Bierce

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 26 Jul 2008 07:10:00 +0200

"Quand, dans un État, vous ne percevez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n'y est plus."

Edouard Herriot

Topo :

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 25 Jul 2008 07:05:00 +0200

"Pouvoir : dès qu'on en a, on le défend"

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 24 Jul 2008 07:45:00 +0200

"Pas besoin d'intérêt pour mentir, le plaisir suffit."

Amélie Nothomb

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 23 Jul 2008 07:40:00 +0200

"La science seule est incapable de répondre à toutes les questions."

Claude Lévi-Strauss

La pensée du jour

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 22 Jul 2008 07:55:00 +0200

"Ne pas choisir, c'est encore choisir ."

Jean-Paul Sartre

Acadia

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 21 Jul 2008 14:10:00 +0200

Des services d’aide toujours aussi performants
L’assemblée générale de l’Acadia (service de soins et d’aide à domicile) s’est tenue, mardi dernier, dans les locaux de l’association, rue Le Scouézec. Un grand moment dans la vie de la maison qui a permis à David Cardinal de présenter les activités de sa maison et des différents services qui la composent. L’assemblée, présidée par Louis Fagot, maire de Guimiliau, a réuni le conseil d’administration, les élus cantonaux et les représentants du personnel ainsi que Henri Hénaff, directeur de la maison de retraite Saint-Vincent. Elle a permis de constater la bonne santé de la maison.
LE SAAD en hausse
Le service aide et d’accompagnement à domicile a réalisé 58.182 heures de travail en 2007 ; 472 personnes ont été aidées, 664 autres ont été prises en charge. « Nous avons pour ce service un développement important. Au cours des trois dernières années, il se chiffre par une augmentation de 45 % », a souligné le directeur. Treize communes sont desservies par cette aide
et notamment Landivisiau où la moitié des heures sont réalisées pour une approche de 248 personnes. Il y a une poursuite de la diminution du nombre de personnes aidées mandatées au profit de l’intervention prestataire de service. Toutefois, 133 personnes ont été aidées l’année passée (-13 %) et le nombre d’heures réalisées est descendu à 27.400 soit une diminution de 15 %. Neuf communes bénéficient encore de ce service. Les graphiques montrent effectivement une augmentation très nette du prestataire sur le mandataire dans tous les domaines : garde d’enfants, assistances aux personnes handicapées, assistance aux personnes âgées, transport, accompagnement, préparation des repas, ménage...
Le service soins infirmiers
Dans ce service à domicile, 177 patients sont suivis et 42.139 forfaits ont été réalisés. Le taux des possibilités d’utilisation des places était de 93 % en 2007, il était déjà de 97 % au 1 er juin 2008. Ce service a la particularité d’étendre ses services jusqu’aux communes de Huelgoat, Scrignac ou encore Bolazec. « On note d’ailleurs un élargissement de l’activité sur la CCPL, une confirmation des besoins sur le secteur Est du département, note le directeur qui précise que 58 % des patients ont plus de 80 ans, 7 % ont moins de 60 ans. Au niveau du personnel tout d’abord, on remarque la poursuite de la professionnalisation chez le personnel avec la mise en place des entretiens annuels d’évaluation. Une nouvelle communication a été également poursuivie ave la création du logo et du totem d’identification avec une plaquette commune au collectif et à l’ADS des montagnes noires. Le budget qui a été présenté en fin de séance fait état d’un total de recettes de 2.442.756 €.

--------------------------------------------------------------------------------

© Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 21 Jul 2008 07:55:00 +0200

La où il y a du mystère, il y a de la marge.

Pompiers

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 20 Jul 2008 14:05:00 +0200

La caserne opérationnelle le 2 août
Le maire, Georges Tigréat, président du syndicat à vocation unique pour la caserne des pompiers a rappelé, hier matin, les quelques dates qui ont présidé à la construction de la caserne de la rue Clemenceau. Le marché de maîtrise a été signé le 1 er juillet 2005 pour une livraison prévue fin juin 2007. Et, finalement, les quarante soldats du feu n’entreront dans les lieux que le 2 août prochain.
Un retard de quatorze mois
Ce retard de quatorze mois est dû principalement à la défection de l’entreprise de couverture 2EB qui a déposé le bilan en juin 2007. Ce retard a bien sûr un coût et la dernière réunion du Sivu, qui s’est tenue hier matin, à l’hôtel de ville, puis sur le chantier de la caserne, avait pour but premier de faire signer par les délégués quelques avenants en partie liés au retard pris par l’entreprise défaillante. Ainsi, la mission de l’architecte a été prolongée d’un an et si le montant initial du marché était de 82.268 €, la prestation de l’architecte est portée à 93.
751 €. Les autres modifications portent sur la sécurité autour de l’accès et de la sortie de la caserne en déplaçant une voie. Coût : 3.027,10 €. L’entreprise Kerdreux-Garlatti doit poser des faux plafonds et isoler des poutrelles pour un coût de 1.128 €. D’autres faux plafonds doivent être posés sur l’ossature de certains locaux, l’entreprise Le Gall touchera 1.408 € pour réaliser ce travail. Au sujet des revêtements de sol, l’entreprise Bergot, de Landivisiau, doit carreler une salle pour 544 €. Enfin, l’entreprise BP Métal propose un devis de 90 € pour la fourniture de deux télécommandes pour les portes des sections concernant les véhicules légers. Tous ces avenants ont été approuvés lors du conseil. Les 16 conseillers présents ont ensuite suivi le lieutenant Salaün dans la visite du chantier. Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet, les différentes observations devront être levées pour le 25 juillet après l’installation de l’électricité. La prise en main de la caserne aura lieu entre le 28 juillet et le 2 août. Il reste une bonne quinzaine de jours pour effectuer le déménagement du matériel.

Les mots pour le dire

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 20 Jul 2008 07:05:00 +0200

« Aujourd'hui, il faut produire beaucoup ; - il faut donc aller vite ; - il faut donc se hâter lentement ; il faut donc que tous les coups portent, et que pas une touche ne soit inutile.»
Beau programme de management.

ANIM'ADOS

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 19 Jul 2008 14:00:00 +0200

Les ados à la Récré des Trois-Curés
Dix-neuf adolescents, garçons et filles, ont pris, mardi après-midi, la direction de Milizac pour passer la journée sur le site ludique de la Récré des Trois-Curés. La troupe plougourvestoise était encadrée par Julien Bléas, animateur communal. Mercredi prochain, c’est à Morlaix que les ados se rendront pour participer à une compétition interne de bowling. Le 30 de ce mois, place aux sports avec une grande activité sportive : l’accrobranche qui se pratique dans les bois de Carhaix. La piscine de Landerneau sera la première activité du mois d’août avant le grand défi olympique du 13 août.

Source Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 19 Jul 2008 07:05:00 +0200

"Carpe diem quam minimum credula postero : Cueille le jour sans te soucier du lendemain ."

Horace

ECOLE

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 18 Jul 2008 13:55:00 +0200

Intergénérations. Un jeu de l’oie pour petits et grands
Une trentaine de résidants de la maison de retraite Saint-Michel de Kervoanec et tous les enfants de l’école Notre-Dame ont participé, la semaine dernière, aux jeux mis en place par les maîtresses et les animatrices. Après le verre de l’amitié, tout le monde s’est installé sur la pelouse pour le pique-nique en commun. À 14 h, c’est dans la salle omnisports, en face de l’école, que le grand jeu de l’oie a commencé. Et là, l’intergénération a été mise à rude épreuve car, pour avancer, il fallait répondre correctement aux questions, sans tomber dans les cases pièges. C’est la deuxième année consécutive que ce genre de rencontre est mise sur pied et qu’elle se passe dans la bonne humeur et surtout la compréhension mutuelle. « C’est le but, explique Marie-Annick, l’animatrice maison, afin de favoriser les échanges, la compréhension, le plaisir de prendre un repas en commun, de faire découvrir les métiers d’autrefois aux enfants ou de faire travailler la mémoire des résidants de Kervoanec ». Une coupe est venue récompenser les enfants, coupe offerte par Jean Jézéquel, maire. La journée s’est terminée par une glace offerte par la maison de retraite.

Source Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 18 Jul 2008 07:05:00 +0200

Ce sont les petits cadeaux personnels qui sont les plus appréciés.

TOPO

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 17 Jul 2008 07:00:00 +0200

"Estime de soi : pourquoi la chercher ailleurs ?"

Les mots pour le dire

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Wed, 16 Jul 2008 07:20:00 +0200

"La didactique est à la pédagogie ce que la théorie est à la pratique."

Mathieu Foria

Le savez-vous ?

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Tue, 15 Jul 2008 06:20:00 +0200

La France est en déficit budgétaire chaque année depuis 1975

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Mon, 14 Jul 2008 08:40:00 +0200

Selon Montesquieu, seuls les Etats respectueux des droits individuels peuvent se permettre d'imposer lourdement leurs concitoyens

TOPO

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sun, 13 Jul 2008 07:35:00 +0200

"Les Principes : ils n'ont pas de prix"

Concert

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 12 Jul 2008 12:55:00 +0200

320 écoliers choristes pour Gérard Delahaye à SIZUN.
Venus de Saint-Vougay, Saint-Derrien, Plounéventer, Guiclan, Plougar, Plouvorn, Guimiliau Saint-Servais et Plougourvest, 320 écoliers du cycle 2 d’établissements scolaires de la CCPL ont accompagné Gérard Delahaye dans son spectacle « Quelle drôle de terre » qu’il a présenté, vendredi soir, à la salle omnisports, devant plus de 600 spectateurs, parents et amis des écoliers choristes. Tous ces choristes avaient, depuis le mois de février, avec leurs chefs de chœur, Marie-Françoise Caffiot et Claire Combot (musiciennes intervenantes en écoles), préparé leur tour de chant et appris les chansons de Gérard Delahaye, mais aussi perfectionné le travail vocal et travaillé la mise en scène du spectacle. La quinzaine de chansons du spectacle a enthousiasmé ce public tout acquis au chanteur, à ses quatre musiciens et, surtout, à ses chansons.

Source Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Sat, 12 Jul 2008 07:40:00 +0200

"Bureaucratie. Le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur des êtres humains."

Max Weber

AG HAND

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 11 Jul 2008 18:50:00 +0200

Deux Aurélie à la tête du club.
Après cinq années passées à la tête du club, Marie-Laure Quéguiner a présenté sa démission lors de l’assemblée générale qui se tenait vendredi, à la salle multifonctions. Ses deux collègues, Nathalie Carrer et Véronique Le Gall, poursuivront leurs tâches respectives de trésorière et de secrétaire. La première sera assistée par Alain Somme aux finances et la seconde par Isabelle Le Bihan, en charge de la communication.
Saison mitigée.
L’excellente ambiance sauve le club, qui accuse toutefois une saison assez mitigée au niveau des résultats, ceux des seniors notamment. L’équipe des débutantes, composée de dix jeunes et entraînée par Marion, Gwendoline et Julien, a réalisé une saison honnête. Les moins de 12 ans, entraînées par Gwenaëlle Guillerm, ont fini premières de leur classement. Les moins de 18 ans étaient suivies par Laurence Bourc’his et c’est sans bavure qu’elles deviennent championnes du Finistère. Pour les seniors filles, deux équipes étaient engagées et une seule équipe finira le championnat (7 e sur 12), l’effectif étant diminué par des maternités et des blessures. Le recrutement est lancé pour assurer le bon fonctionnement de deux équipes seniors la saison prochaine. Quant à l’équipe mixte loisir, le plaisir a toujours été au rendez-vous des rencontres. Nathalie Carrer a ensuite présenté le budget du club, qui se solde par un déficit de 1.300 €.
Le nouveau bureau.
Dorénavant, la présidence du club sera assurée par Aurélie Cloarec et Aurélie Guengant. Martine Quéguiner, Nathalie Godec (responsable du baby hand), Marie-Laure Quéguiner, Stéphane L’Hostis (responsable de l’équipe loisir), Gwenaëlle Guillerm, Florence Le Dall, Maryne Guillou et Vincent Le Breton (responsable des débutantes) sont membres du bureau.

Source Le Télégramme

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Fri, 11 Jul 2008 08:05:00 +0200

"Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles."

Paul Valéry

A méditer

noreply@blogs.letelegramme.com (ALAINSOMME) — Thu, 10 Jul 2008 07:35:00 +0200

"Je préfère voir mes sujets rire de mon sens de l'économie plutôt que pleurer de mes goûts de luxe."

Oscar II de Suède (1829-1907)